齐家网 > 资讯 > 学堂 > 生活常识 > 百度知道 > 正文

第三笔装修款没及时付装修公司有权停工吗0

2022-12-16 11:45:35

一、有权停工吗要看情况，如果双方如果在装修合同中有约定的，当装修公司采取合理方式催告后，业主没有按时付款且超过一定期限的，装修公司...

一、有权停工吗

要看情况，如果双方如果在装修合同中有约定的，当装修公司采取合理方式催告后，业主没有按时付款且超过一定期限的，装修公司有权停工。由于停工会给装修公司带来窝工、停工等不应有的损失。这个情况下，装修公司在追讨工程欠款时，还可以要求业主赔偿相应停工、窝工等损失的。如果还没有过延展施工期的，装修公司是没有权利停工的。

人民法院若在审理中查明业主的确存在拖欠装修公司工程款的事实，承包人依约有权停工，且无须在停工时提供欠款证据，无须在停工报告中负有拖欠付款的证据，也不以工程款结算为前提条件，当工程尚未竣工的情况下要求工程结算也不具有现实性。

二、可以认定装修公司擅自停工的情形有哪些

1、装修公司在业主按时支付进度款情况下擅自停工是不合法的行为；

2、业主虽然未按时支付进度款，但是未过合同约定的延展施工期内停工的。因为双方在签合同的时候又约定延展施工期，业主未及时支付进度款时，装修公司再施工一段时间，若过了时间仍不付款才有停工的期限。