齐家网 > 资讯 > 学堂 > 生活常识 > 百度知道 > 正文

装修公司到期没有交工怎么办0

2022-12-28 15:27:54

根据业主与装修公司签订的装修合同中关于违约金为准。如果没有约定违约金，可要求装修公司关于延误工期的损失进行赔偿。根据民法典，第585...

根据业主与装修公司签订的装修合同中关于违约金为准。如果没有约定违约金，可要求装修公司关于延误工期的损失进行赔偿。

根据民法典，第585条规定，当事人一方违约，另一方可要求违约方向其支付违约金，也可计算因违约而产生的损失。如果约定的违约金低于实际损失，可请求法院或仲裁机构予以增加。反之如果约定违约金高于实际损失金额，当事人同样可请求法院或仲裁机构予以适当减少。此外当事人除了支付违约金外，还需要履行相应的债务。

装修公司出现延误工期，有几原因。一是装修公司工期安排不合理，毕竟装修过程繁琐，如果高度不当便会耽误装修进度。二可能是业主中途不停的更改装修方案，如果是这个原因延误工期的话，业主是需要承担责任的。三可能是业主材料未及时采购造成，延误装修进度。四可能是装修节点施工后，业主未及时验收，导致装修公司无法继续施工或业主工程款项未及时支付，导致装修公司停工等，都会造成装修工期延误。